“必须赔偿我618万！”广东广州，工地老板购买了一批价值70万元的螺旋波纹管管材后。因管材检测结果显示不合格，被业主要求重新施工。事后工地老板不仅拒绝支付尾款，还将供应商告上法庭，并请求法院判定供货商一方，需退回货款及赔偿其经济损失，合计618万元。
李先生是个建筑公司的老板，其在建的一个工地因急需一批大直径的螺旋波纹管，于是通过他人介绍，认识当地生意做得比较大的供应商黄先生。
双方经电话简单沟通后，李先生便邀约黄先生到其公司见面，商议签订管材购销合同事宜。李先生自认是信得过朋友介绍的，因此当天就与黄先生签订了合同。
根据双方的合同约定，黄先生需在合同签订之日起，15天内完成供货，在管材到达工地前的所有费用由黄先生承担，并提供每车管材的出厂检测报告。
李先生则需在合同签订当时支付预付款20万元，并在管材供完后之日起三天内，支供黄先生30万元，剩余20万需在45天内全部支付。
一切看起来进展得非常顺利，黄先生按时完成供货任务，李先生也准时将前期的50万元货款，支付至黄先生指定账户。
可万万没想到的是，就在黄先生供货完成后的第10天，质量检测中心的工作人员通过业主、监理告知李先生，工地的管材检测不合格。
李先生顿时蒙圈了，在被业主处罚后。李先生请来律师将黄先生告上法庭，主张黄先生违约，故需退回已支付的50万货款，并赔偿其一方因重新开挖施工、延误工期、被处罚等因返工而造成的经济损失568万元，合计为618万元。
本案是民事诉讼，根据举证规则，李先生需拿出证据证明其一方的主张，否则会因无法举证，而不能获得法院的支持。
《民法典》第1202条规定，因产品存在缺陷或质量问题，造成他人损害的，生产者应当承担侵权责任。
其次，双方合同明确约定，黄先生一方必须提供符合标准的管材，否则就是属于违约行为，并承担违约所带来的所有责任。
其一、根据《建设工程质量管理条例》等相关规定，工地施工时所使用的建筑材料，必须遵循“先检后用”的原则。
其二、根据相关法规，施工单位或材料供应商如对检测结果有异议的，有权通过用同一批材料增加取样数量的方式，申请复检。
意思就是说，根据规范，如果哪一批管材被检测为不合格的，那么黄先生就有权用同一批次的管材，增加多几组取样的方式，来申请重新再检测一次的权利。
据此，黄先生一方认为，由于李先生违规施工的原因，导致现在已经没有管材，可以用来检测。因此其一方认为李先生需为其过错行为，承担所有后果。
看到这里，想必大家都已经非常清楚双方的主张了。即李先生一方拿着质监站的报告举证管材不合格；而黄先生则拿着出厂报告证明自己的管材没有问题。而造成不能重新检测的原因，又是因为李先生造成的。
第一，黄先生的出厂报告是由其单方面提供的，而李先生手上的报告则是由业主委托当地质监站，在施工单位、业主、质监站、厂家、监理等各方代表的见证下，检测出来的结论。
据此，法院认为，根据社会大众普遍认知来判断，都会认可与管材质量没有利害关系一方，即以质监站所出具的报告为准。
第二，《民法典》第1173条规定，对同一损害的发生或者扩大，具有明显过错的，可以减轻侵权人的责任。
意思就是说，如果李先生在收到管材后，能够按照规范遵从“先检后用”的原则，就不会造成那么严重的后果。即李先生对同一损害的发生有扩大的过错责任。
综上，一审法院经审理后认为，李先生应当对此承担主要责任，故酌情判定黄先生需归还材料款50万元，并承担李先生经济损失的10%责任。即赔偿李先生56.8万元。
一审宣判后，双方都不服并均提出上诉。李先生认为对方的责任比例太少了，黄先生则坚持认为其没有责任。但二审维持原判。
